Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno
Letra A.
Substitutivos
e Votos
Substitutivos
e Votos
Parecer do Relator, Dep. Zé Índio, pela rejeição.
| PL 6628/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto de Lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situação: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação da Proposição | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Apresentação | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nair Xavier Lobo - PMDB/GO | 23/04/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ementa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acrescenta parágrafo único ao art. 43 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Explicação da Ementa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabelecendo o pagamento de aluguel mensal , pela construtora, no caso de atraso na entrega da obra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alteração, Lei do Condomínio, fixação, pagamento, valor, aluguel, mês, adquirente, imóvel residencial, atraso, entrega, construção, obra civil, responsabilidade, empresa de engenharia e construção, construtor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de apreciação | Regime de tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II | Ordinário (Art. 151, III, RICD) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Despacho atual: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/04/2002 | Despacho à CDUI, CDCMAM e CCJR (Artigo 54 do RI) - Artigo 24, II. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Última Ação Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ação | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2003 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avulsos | Legislação Citada | Mensagens, Ofícios e Requerimentos (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Destaques (0) | Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (3) | Relatório de conferência de assinaturas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emendas (0) | Recursos (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico de despachos (1) | Redação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Andamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2002 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Projeto de Lei pela Deputada Nair Xavier Lobo (PMDB-GO). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/04/2002 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Despacho à CDUI, CDCMAM e CCJR (Artigo 54 do RI) - Artigo 24, II. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhado à CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/2002 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhado à CDUI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Publicação Inicial no DCD de 03/05/02, PÁG 21679 COL 01. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/2002 | Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebimento pela CDUI. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/05/2002 | Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Zé Índio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/05/2002 | Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Abertura de Prazo para Emendas ao Projeto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/06/2002 | Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrado o prazo para emendas. Não foram apresentadas emendas. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08/2002 | Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebida manifestação do Relator. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer do Relator, Dep. Zé Índio, pela rejeição. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/10/2002 | Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) - 10:00 Reunião Deliberativa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Adiada a Discussão por Falta de Quorum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/2002 | Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) - 10:00 Reunião Deliberativa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado o Parecer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/11/2002 | Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhado à CDCMAM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhamento de parecer à CCP para publicação. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/11/2002 | Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias (CDCMAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebimento pela CDCMAM. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/11/2002 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Proposição recebida para publicação. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/11/2002 | Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias (CDCMAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Almeida de Jesus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Abertura de Prazo para Emendas ao Projeto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/11/2002 | Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias (CDCMAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrado o prazo para emendas. Não foram apresentadas emendas. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/2002 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior publicado no DCD de 10/12/02, PÁG 53417 COL 02. Letra A. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/12/2002 | Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias (CDCMAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Parecer do Relator pelo Dep. Almeida de Jesus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer do Relator, Dep. Almeida de Jesus, pela aprovação, com substitutivo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2003 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/02/2004 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Ao arquivo - Guia 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 6628/2002 Histórico de Despachos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/04/2002 | Despacho à CDUI, CDCMAM e CCJR (Artigo 54 do RI) - Artigo 24, II. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 6628/2002 Pareceres apresentados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias (CDCMAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 1 CDC => PL 6628/2002 | Parecer do Relator | 18/12/2002 | Almeida de Jesus | Parecer do Relator, Dep. Almeida de Jesus, pela aprovação, com substitutivo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 1 CDU => PL 6628/2002 | Parecer do Relator | 07/08/2002 | Zé Índio | Parecer do Relator, Dep. Zé Índio, pela rejeição. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAR 1 CDU => PL 6628/2002 | Parecer de Comissão | 06/11/2002 | Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior | Aprovado o Parecer . Parecer do Relator, Dep. Zé Índio, pela rejeição. |
||||||||||||||||||||||||||||